Edilizia e costruzioni: urbanistica, costruzioni edili, fabbricati, materiali da costruzione, appalti pubblici, aste, ristrutturazioni, idraulica, rivestimenti, strutture legno, benessere ambienti, materiali bioedili, previdenza, assicurazioni, sicurezza sul lavoro.

Info gara d'appalto lavori pubblici

Edilizia e Costruzioni

    Art. 1.Capitolato generale
    Art. 2.Domicilio appaltatore
    Art. 3.Riscossione
    Art. 4.Condotta dei lavori
    Art. 5.Obblighi dell'appaltatore
    Art. 6.Disciplina dei cantieri
    Art. 7.Tutela dei lavoratori
    Art. 8.Spese di contratto
    Art. 9.Ritardo consegna lavori
    Art. 10.Variazione di progetto
    Art. 11.Varianti
    Art. 12.Diminuzione dei lavori
    Art. 13.Pagamento dipendenti
    Art. 14.Danni
    Art. 15.Qualità dei materiali
    Art. 16.Provvista dei materiali
    Art. 17.Sostituzione materiali
    Art. 18.Difetti di costruzione
    Art. 19.Verifiche dei lavori
    Art. 20.Compensi danni
    Art. 21.Ultimazione dei lavori
    Art. 22.Penali
    Art. 23.Premio accelerazione
    Art. 24.Sospensione lavori
    Art. 25.Sospensione illegittima
    Art. 26.Proroghe
    Art. 27.Durata lavori
    Art. 28.Valutazione dei lavori
    Art. 29.Termini di pagamento
    Art. 30.Ritardo pagamento
    Art. 31.Riserve
    Art. 32.Termine dei lavori
    Art. 33.Tempo del giudizio
    Art. 34.Controversie
    Art. 35.Oggetti trovati
    Art. 36.Materiali di demolizione
    Art. 37.Collaudo

Comportamento sismico ed a collasso di strutture in cls armato

Analisi non lineari di sistemi di aste piane e spaziali

Metodi d’analisi probabilistica del comportamento strutturale

Metodi ad elementi finiti per strutture ad asse curvilineo

Proprietà meccaniche dei materiali da costruzione

Stato di sollecitazione in solidi con elesticità lineare

Durezza dei materiali da costruzione

Resistenza al fuoco di strutture in calcestruzzo armato

Protezione sismica mediante elementi isolatori o dissipatori

Strutture in muratura e protezione del patrimonio culturale

Strutture reticolari metalliche e di lega leggera

Rinforzo di strutture mediante placcaggi in FRP

D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI.

Art. 21. Tempo per la ultimazione dei lavori.

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 130 del regolamento, dall'ultimo dei verbali di consegna.

2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

4. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 119 del regolamento, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 45, comma 10, del regolamento e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

Edilizia e urbanistica, appalti, appalti pubblici, capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, capitolati d'appalto, appalti in edilizia.

Nuova pagina 1

Per maggiori informazioni : Ing. Silvestro.