|
Appalti pubblici
Capitolati d'Appalto : D.M. 145/2000, Il
CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, espresso nella seduta del 10 febbraio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio
2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 387/400/95 del 19 aprile 2000;
Adotta
il seguente regolamento :
Art. 1.Contenuto del capitolato
generale
Art. 2.Domicilio dell'appaltatore
Art. 3.Indicazione delle persone che possono riscuotere
Art. 4.Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
Art. 5.Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico
dell'appaltatore
Art. 6.Disciplina e buon ordine dei cantieri
Art. 7.Tutela dei lavoratori
Art. 8.Spese di contratto, di registro ed accessorie
Art. 9.Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di
ritardata consegna lavori
Art. 10.Variazione al progetto appaltato
Art. 11.Varianti in diminuzione migliorative proposte
dall'appaltatore
Art. 12.Diminuzione dei lavori
Art. 13.Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore
Art. 14.Danni
Art. 15.Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
Art. 16.Provvista dei materiali
Art. 17.Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali
previsti in contratto
Art. 18.Difetti di costruzione |
Art. 19.Verifiche nel corso di
esecuzione dei lavori
Art. 20.Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza
maggiore
Art. 21.Tempo per la ultimazione dei lavori
Art. 22.Penali
Art. 23.Premio di accelerazione
Art. 24.Sospensione e ripresa dei lavori
Art. 25.Sospensione illegittima
Art. 26.Proroghe
Art. 27.Durata giornaliera dei lavori
Art. 28.Valutazione dei lavori in corso d'opera
Art. 29.Termini di pagamento degli acconti e del saldo
Art. 30.Interessi per ritardato pagamento
Art. 31.Forma e contenuto delle riserve
Art. 32.Definizione delle riserve al termine dei lavori
Art. 33.Tempo del giudizio
Art. 34.Controversie
Art. 35.Proprietà degli oggetti trovati
Art. 36.Proprietà dei materiali di demolizione
Art. 37.Collaudo
|
|
Edilizia e urbanistica, appalti, appalti
pubblici, capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, capitolati
d'appalto, appalti in edilizia.
|
|
